【以案说法】装修公司跑路、未完工程款怎么办？ 法官来帮你！
“拎包入住”
由惊喜变意外？
90后小杨高高兴兴为婚房装修，
遇到了这样一件糟心事。
故事经过
2019年8月10日
小杨与某装修公司签订了《装饰施工合同》，将其在呈贡购置的婚房交由装修公司施工，工期约定为90天，从2019年8月23日进场至2019年12月23日完工，工程总造价114056元，装修公司包工包料。
虽装修还未完成，但满心期待地小杨早已陆陆续续支付了装修款115000元。可到了约定的时间，工程仍未完成。
经反复催促
小杨找到装修公司负责人，该负责人于2020年3月10日出具书面计划。
承诺：
2020年3月19日前，将卫浴洁具、木地板、开关插座安装完毕。
2020年3月底前。将电视背景墙、沙发背景墙等安装完毕。质量问题部分墙体补漆完毕。
小杨又耐心等待了两个月，可最后发现装修公司已经搬迁，负责人电话不通，对方答应的装修后续工作已没了下文。本该是温馨的新家，却是一个杂乱的工地。
小杨起诉到呈贡法院
案件于2020年9月1日开庭审理
小杨提出
希望解除《装饰施工合同》，退还未装修部分对应的款项66536.49元、承担质量返工费用9597.8元和违约金。
小杨认为，装修公司在本案中的合同义务不仅仅是按时完成施工，还应以工程质量符合合同约定及满足合同目的为衡量标准。
但合同解除后，装修公司未完工部分的价款该怎么确定变成了一个棘手的问题。工程价款的认定由于装修公司跑路，两方当事人之间没有进行有效结算，如果法院委托鉴定机构进行鉴定，一是需要增加支出较高的鉴定费用，二是无形中会增加诉讼周期。
审理
庭审中法官发现，小杨手里有一份经过装修公司盖章的工程预算明细表，如果能够把未完工部分的内容一一确定，那么按照该预算表，未完工的工程量也可以统计计算出来。
于是法官当即决定，到装修房屋现场查看，混凝土、双飞粉的工地也可以是法庭外的第二庭审现场。
“电视背景墙文化石未铺设，沙发背景墙护墙板未安装，全屋木地板未安装，卫浴洁具未安装，橱柜地柜未安装，吊柜未安装，衣柜未安装，酒柜、鞋柜、书柜未安装，榻榻米未施工，卧室乳胶漆调色出现明显色差，阳台顶上双飞粉大面积掉落，窗台石未安装，电路插座未安装，施工垃圾未清理，瓷砖美缝部分未完工……”李解法官及助理一一记录着杂乱的现场施工情况，并用执法记录仪录制了视频附卷。
△装修现场
分项罗列、统计汇总，案子有眉目了，省去鉴定周期后，法院2020年9月5日作出了判决,解除小杨与装修公司的《装饰施工合同》，由装修公司于判决生效之日起十日内一次性退还原告小杨未装修款项共计63536.49元以及一次性支付违约金15000元。小杨这才放心地通知后面新接手的装修公司继续进场施工。
法官提醒
装饰装修工程产业链冗长、结构复杂、涉及面广，不但包括设计、材料、施工、验收等诸多繁琐的流程，还牵涉到消费者、施工队、设计师、经销商、材料商、物流配套商等较多主体。
当装修进入流程后，将会面临房屋设计、建材选购、施工验收等繁琐的工序。因此，法官提醒，市民在挑选装修公司的时候，也要多上一份心。
小窍门
1、重视装修公司口碑、品牌及专业程度，不贪小失大。
2、重视合同约定，签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。可具体约定如下内容：住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，开工、竣工时间，工程单价和工程量，计价和支付方式、时间；装饰装修的材料品牌、工艺要求、规格、质量要求，工程质量保修的内容、期限、验收方式，违约责任及解决纠纷的途径，以及双方认为需要明确的其他条款。
3、定期跟进、分期验收、分期付款，避免陷入卷款跑路的“预付款”陷阱，出现问题时及时保管固定好证据。
来源：云南省高级人民法院
原标题：《【以案说法】装修公司跑路、未完工程款怎么办？ 法官来帮你！》